【云闪付商家收款码 开通全过程视频！】     

               

上面就是云闪付商家收款码的申请全过程 ！您学会了吗？     

          

云闪付服务商官网是：ysffws.com，进入云闪付服务商官网可以直接联系上服务商，服务商可以帮助您完成二 次认证，解决申请过程出现的任何问题，是您申请收款码的好帮手哦！~     

   

---

                  

案例详情：

【争议焦点】

?? 合同约定根据工程进度支付进度款。 合同范围包括4个住宅项目。 进度款的支付节点是根据单个项目的进度或者多个项目的进度。 由此造成的停工损失和工期损失由谁承担，承包人和承包人之间存在较大争议。

??本案开发商（承包商）将“东湖城项目二标段14#-17#楼、地下室及商铺施工”外包给本案承包商。 双方签订的建设合同仅限于建设工程。 第26.1条规定，工程进度款按发包人内控预算价（即工程暂定总价）7020万元（小写：7200万元）的85%支付。 开发商在地下室（塔楼部分）封顶后开始支付地下室部分进度款，并在主体结构或装修工程每完成五层后支付进度款。 付款前，承包商应向监理单位提交进度确认函和付款申请，经监理工程师和承包商审核确认后，在七个工作日内支付工程进度款。

?? 单体地下室封顶后，承包商开始向开发商提交进度款审核材料，要求开发商支付进度款。 此后，独栋主体结构一完成5层，就开始一一向开发商提交进度款审核。 信息并要求开发商支付进度款。 开发商以合同规定四栋大楼均在施工为由，拒绝支付进度款。 开发商认为，根据合同的理解，地下室部分的进度款不应支付。 点意味着四栋主体住宅楼的地下室已全部封顶，主体结构每五层已完工。 这意味着四栋楼已全部竣工五层，满足主体工程进度付款条件。

?? 施工过程中，开发商与承包商因进度款申报及支付问题发生重大纠纷。 当单个单元的进度符合合同专用条款26.1时，施工方开始申报单个单元的进度款。 两次申请均未得到开发商批准并付款后，发包单位认为开发商恶意违约，不愿继续推进施工，遂以开发商拖欠工程款为由停工。并拖欠工程款。 发包单位第一次停工后，开发商妥协并支付了部分货款。 进度款，此后类似情况已多次发生，据统计，承包单位过程中大大小小的停工时间总计约46天。

?? 在双方的拉锯战中，承包商最终完成了施工。 项目竣工验收后，双方矛盾在结算阶段升级。 双方就工期延误损失、进度款利息、停工损失、和解金额等产生巨大纠纷，经多次协商未能解决，双方向法院提起诉讼。 。

?? 在诉讼过程中，承包商坚称合同中约定的进度款支付节点是根据单张图像的进度确定的。 认为停工损失应由开发商承担，停工期间应延长工期。 开发商坚称合同中未明确规定付款期限。 本案中，合同约定的进度款是根据四栋大楼主体工程总体进度确定的。 承包商没有停工依据，停工造成的损失由承包商承担。 此外，因承包商停工导致工期延误造成的损失也由承包商承担。 熊。

律师策略：

绝大多数建设工程合同纠纷都是因付款引起的。 进度款支付比例和承包方实际付款进度与承包单位垫付的资金数额直接相关。 在市场经济环境良好、承包方资信良好的情况下，承包单位会垫付资金。 在资金安全能够保证的情况下，承包单位仍可以容忍承包方延长进度款支付周期、适当推迟进度款支付并继续施工。 但相反，当发包单位预付资金没有足够的安全感时，发包单位往往会选择采用停工的方式来获取一定数额的进度款。 在施工过程中，大多数开发商会为了施工进度而做出一定的妥协，支付一定比例的货款。 但如果在施工过程中，对于争议的进度款支付节点无法达成统一意见，如果双方在结算阶段无法达成一致，那么双方将采取倒塌后结算的姿势来追回赔偿金由于矛盾的累积而与另一方发生冲突。 而如果建设合同确实不明确，法院也很难判断。 如果协议如本案那样当事人无法调解解决，那么法院可以酌情采取利益平衡的方法。 无论采用何种判断方式，双方均认为判决不公平。

且不说本案的其他争议，就进度款而言，如果付款时间不明确，从发包单位的角度来看，很难判断发包方是否拖延了工程款的支付，因此，承包单位的一系列权利将受到影响，如停工权、终止合同权、索赔权、延长工期的权利、利息索赔权等。项目资金来源必须具体、明确。

案例结果：

诉讼过程中，案件最终由法院主持调解达成和解，双方均做出让步，开发商承担工期延误造成的损失，承包商放弃停工及利息主张。关于进度付款。

典型含义：

【实践经验】

?? 建设工程施工合同约定支付进度款。 常见的付款方式包括三种付款方式：按月进度付款、图像进度付款、按完工金额比例付款。 任何一种进度款的支付方式，在进度款的申报和审核中，都需要仔细考虑合同条款是否存在争议的余地。 对此，笔者结合常见争议条款，将有关进度款的合同条款审查要点总结如下。 签订合同双方参考资料：

?? 1.每月进度款审核积分

?? 承包商每月进度报告时间和承包商审核期限是否有约定？

?? 承包商每月报告进度时需提交的具体材料是否有协议？

?? 承包商的具体付款时间和付款比例是否有约定？

?? 承包商对承包商审核结果有异议时的处理方法是否有约定？

?? 2.根据图像进度审核积分付款

?? 审核是分为个人图像进度还是整体图像进度作为付款方式？

?? 检查作为条件的图像进度是否准确且明确

?? 审核是否有约定提交工程进度款支付材料

?? 检查是否有约定具体的付款时间和付款金额

?? 图片支付：尝试根据标高约定图片支付节点。

?? 3. 根据完成数量审核积分付款

?? 审核是否有具体的竣工金额统计方法作为付款条件

?? 有没有约定具体的付款时间和付款金额？

?? 承包商对承包商审核结果有异议时的处理方法是否有约定？